ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городского Головы г. Калуги № 67-п от 23.02.1999
"ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ"
(Вместе с ДОГОВОРОМ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ)
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В целях упорядочения сметного ценообразования при выполнении строительных, монтажных и ремонтных работ на объектах жилищно - коммунального назначения, здравоохранения, образования, культуры и других объектах, финансируемых за счет средств городского бюджета
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для расчетов за выполненные строительно - монтажные и ремонтные работы, перечисленные в преамбуле настоящего Постановления, а также при заключении договоров на выполнение этих работ руководствоваться рыночными коэффициентами, определяемыми постановлениями Городского Головы.
2. Руководителям муниципальных предприятий, учреждений и структурных подразделений городской Управы заключать договора на проведение капитального или текущего ремонта объектов указанных выше только при наличии проектно - сметной документации разработанной или прошедшей экспертизу в Государственном Унитарном Предприятии "Калугагражданпроект".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя городского Головы Есипенко Н.С.
Городской Голова
В.Г.Белобровский
Приложение
к постановлению
Городского Головы г. Калуги
от 23 февраля 1999 г. № 67-п
ДОГОВОР
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАНИЕ
НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ
г. Калуга 13 января 1999 г.
Проектный институт "Калугагражданпроект", именуемый в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице директора института Паничкина Александра Петровича, действующего на основании Устава, Государственной лицензии А-437691, регистрационный № КЖ-0002 от 06.03.98 г., на осуществление строительной деятельности, с одной стороны, и городская Управа г. Калуги, именуемая в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице городского Головы Белобровского Валерия Григорьевича, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение следующих обязательств:
1.1. Составление сметной документации на капитальные, текущие и другие виды ремонтов и строительных работ по объектам, финансируемым из городского бюджета;
1.2. Проверка и согласование сметной документации по п. 1.1, выполненной другими юридическими лицами;
1.3. Другие работы в области ценообразования в строительстве по поручению ЗАКАЗЧИКА.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ ИСПОЛНИТЕЛЯ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, определяется:
2.1.1. В размере 0,7% от сметной стоимости в текущих ценах, без НДС за составление ИСПОЛНИТЕЛЕМ сметной документации собственными силами по п. 1.1.
2.1.2. В размере до 0,3% от сметной стоимости в текущих ценах без НДС за проверку и согласование сметной документации, составленной другими юридическими лицами по п. 1.2, или 3-5% от разницы предъявленной на проверку и согласованной институтом суммы сметной стоимости в текущих ценах без НДС.
2.1.3. Отдельными договорами или рассчитывается на основании трудозатрат специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ, с представлением ЗАКАЗЧИКУ сметы затрат (калькуляций) на каждый отдельный объект (вид работ) или несколько объектов (видов работ) по п. 1.3.
2.2. Оплата производится не позднее 10 дней с даты выставления счета ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ.
2.2.1. Оплата за проверку и согласование сметной документации производится горфинотделом.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия между двумя сторонами, которые могут возникнуть по настоящему ДОГОВОРУ, если они не будут разрешены путем переговоров, должны передаваться для разрешения в соответствующие арбитражные органы.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. ЗАКАЗЧИК обязуется предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ информацию в объеме, необходимом ему для надлежащего исполнения обязательств, поверенных в статье 1 настоящего ДОГОВОРА. Сроки предоставления ЗАКАЗЧИКОМ исходной информации, ее объем, а также сроки выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ будут согласовываться сторонами в каждом случае.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. ДОГОВОР вступает в силу с даты его подписания и является бессрочным.
6.2. Действие ДОГОВОРА может быть прекращено только по соглашению сторон при наличии уважительных причин у ИСПОЛНИТЕЛЯ или у ЗАКАЗЧИКА, или появления обстоятельств непреодолимой силы.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: Институт "Калугагражданпроект" 248001,
г. Калуга, ул. Плеханова, 45. Расчетный
счет _____________________ в __________
_______________________________________
г. Калуги, МФО ________________________
7.2. ЗАКАЗЧИК: Городская Управа, ул. Ленина, 93
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
Директор института Городской Голова г. Калуги